Article 118 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 118

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

Dans le cas particulier où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée, que les prix indiqués au marché soient forfaitaires ou unitaires, à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
3 textes citent l'article

Commentaires22


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 17 janvier 2023

blog.landot-avocats.net · 2 avril 2020

[…] – le rapport de M. […] En jugeant que ces dispositions, relatives aux conditions de rémunération des techniciens en charge de la préparation et de l'exécution des opérations d'aménagement foncier, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 118 du code des marchés publics, alors en vigueur, prévoyant que lorsque le montant des prestations réalisées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou, si […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions46


1Cour des comptes, Maison de retraite « Les Fontenottes » à Ancy-le-Franc (Yonne), 8 décembre 2011

[…] Considérant que « la convention d'économies » et un ou des « ordres de mission » forment, ensemble, un marché public, conforme à la définition qu'en donne l'article premier du code des marchés publics (CMP) ; qu'ils constituent un marché de conseil en gestion et services connexes, au sens de l'article 29-11 dudit code ; […] Attendu que l'article 118 du CMP prévoit que lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite est soumise à un avenant ou, lorsque prévu, à une décision de poursuivre ;

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Économie·
  • Cour des comptes·
  • Marchés publics·
  • Prix·
  • Délibération·
  • Bourgogne·
  • Établissement·
  • Contrôle·
  • Conseil d'administration

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 septembre 2012, n° 1001752
Rejet

[…] la commune a ordonné la réalisation de ces travaux comme travaux supplémentaires pour un montant de 14 225,08 euros H.T., en lui accordant un délai supplémentaire d'exécution de huit jours ; que la SAS AMT a refusé de signer l'avenant n° 4 et demandé l'édiction d'une décision de poursuivre sur le fondement de l'article 118 du code des marchés publics ; que par un courrier du 28 juillet 2008, le maître d'ouvrage l'a mise en demeure de réaliser les travaux dans un délai de quinze jours, dont l'expiration a été reportée au 11 septembre 2008 à la demande de la société ;

 Lire la suite…
  • Béton·
  • Intérêts moratoires·
  • Commune·
  • Ordre de service·
  • Travaux supplémentaires·
  • Justice administrative·
  • Maître d'ouvrage·
  • Marchés publics·
  • Retard·
  • École

3Tribunal administratif de Nice, 13 février 2009, n° 0805626
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code des marchés publics : « Sauf dans le cas de l'échange de lettres prévu au 1° du II de l'article 35, les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 20 000 Euros HT sont notifiés avant tout commencement d'exécution… » ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : « Pour les collectivités territoriales, […] lorsqu'elle est prévue, au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle … » ; qu'aux termes de l'article 118 dudit code : « Dans le cas particulier où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée, […]

 Lire la suite…
  • Avenant·
  • Marches·
  • Communauté d’agglomération·
  • Côte·
  • Justice administrative·
  • Communauté urbaine·
  • Commencement d'exécution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Prix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).