Article 1794 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires25


www.alain-bensoussan.law · 2 août 2023

[…] (6) Margot Machart, « Contrat d'entreprise : le pouvoir de résiliation unilatérale du maître de l'ouvrage (article 1794 du code civil) », Village de la justice, 16-03-2017.

 Lire la suite…

www.alain-bensoussan.com · 24 juillet 2023

[…] Le Code civil admet déjà cette hypothèse à l'article 1794 mais la cantonne aux marchés de forfait. […] […]

 Lire la suite…

Klein Wenner Avocats · 26 septembre 2022

[…] La jurisprudence judiciaire distingue également le cas où le maître d'ouvrage est professionnel de celui où le « maître » du Code civil (Confer article 1794) est profane. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2016, n° 15/12518
Irrecevabilité

[…] — sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile, 1794 du code civil et de la norme NF P03-001 au paiement de la somme de 65.694,39 €, […]

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Norme nf·
  • Irrecevabilité·
  • Acompte·
  • Date·
  • Appel·
  • Procédure civile·
  • Dominique·
  • Paiement·
  • Acquittement

2Tribunal de commerce de Paris, 10eme chambre, 12 septembre 2014, n° 2013028784

[…] A la requête de la société PlERRE-YVESROCHON le tribunal de céans a fait sommation le 19 décembre 2013 à la SOCIETE HOTELIERE ET Z A RÉEGIS de communiquer des pièces ; Par conclusions en réplique et reconvenhonnelles regulansées en audience la – société REACTIF'S demande au tribunal de : . – 1I Sur les demandes de la société A B Vu les articles 1134 11N4 et 1794 du code civil, vu la norme NE P 03.001 1.1 Sur la demande de restitution de l'acompte versé P

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Norme nf·
  • Résiliation·
  • Dire·
  • Maître d'ouvrage·
  • Marches·
  • Contrats·
  • Retard·
  • Demande·
  • Exécution déloyale

3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1990, 89-11.116, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en déduisant de ces constatations que les quantités et prix auraient été déterminés, ce qui aurait caractérisé un marché à forfait conclu entre les parties dont la rupture aurait justifié l'allocation de dommages-intérêts à la société Solotrat au titre d'un manque à gagner, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles 1793 et 1794 du Code civil ; 2°) qu'en évaluant le prétendu manque à gagner de la société Solotrat à la somme de 60 000 francs sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle évaluation, […]

 Lire la suite…
  • Condamnation au paiement d'un solde de facture·
  • Demande d'indemnisation pour manque à gagner·
  • Méconnaissance des termes du litige·
  • Constatations suffisantes·
  • Contrat d'entreprise·
  • Marché à forfait·
  • Chose demandée·
  • Terrassement·
  • Cassation·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).