Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre III : Dispositions relatives aux engagements de caution
Article L443-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 26
Commentaires • 12
Décisions • 94
[…] Pour faire droit à cette demande en garantie, le tribunal a, au visa de l'article L.443-1 du code des assurances, retenu que le garant de livraison disposait désormais d'un recours contre le constructeur défaillant, applicable en l'espèce. […] À l'appui de son appel, la société CRB réclame une somme de 22 107 euros et fait valoir qu'elle a dû, après trois ans d'arrêt de chantier, chercher de nouveaux sous-traitants, que les prix initialement prévus devaient par conséquent être révisés en fonction de l'indice BT 01 puisque le retard était partiellement dû à un cas de force majeure. Elle souligne qu'elle a limité sa demande à l'application de l'indice BT 01 et non à l'intégralité des surcoûts estimés à 64 383,50 euros par l'expert.
Lire la suite…- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction·
- Contrats·
- Maître d'ouvrage·
- Titre·
- Sociétés·
- Livraison·
- Pénalité de retard·
- Intempérie·
- Demande·
- Construction
[…] ARRET DU 01 FEVRIER 2024 […] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2023 fondées sur les articles 122, 564 et suivants et 700 du code de procédure civile, les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, les articles L. 324-1 et suivants, L. 364-1 et suivants et L. 443-1 du code des assurances, les articles 1321 et suivants, 1346, 1699 et 1700 du code civil, […] le garant de livraison dispose en vertu de l'article L443-1 du code des assurances d'un recours contre le constructeur pour les frais engagés en accomplissement de sa garantie,
Lire la suite…- Sociétés·
- International·
- Déclaration de créance·
- Construction·
- Cession de créance·
- Juge-commissaire·
- Droit de retrait·
- Titre·
- Commerce·
- Europe
3. Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 22 février 2018, n° 14/06022
[…] Aux termes de l'article L 443-1 du code des assurances, les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie , que ces derniers soient d'origine légale réglementaire ou conventionnelle disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement de ses co-obligés et les personnes qui se sont portées caution et pour les paiements effectués au titre de leur engagement de
Lire la suite…- Habitat·
- Création·
- Ouvrage·
- Caution·
- Permis de construire·
- Retard·
- Contrat de construction·
- Pénalité·
- Livraison·
- Coûts
[…] "(…) les condamnations réclamées aujourd'hui par la SA CECG à l'encontre des divers intervenants à l'acte de construire correspondent bien aux paiements qu'elle indique avoir effectué au titre de son engagement du 22 janvier 2004, la caution ne pouvant bénéficier, conformément aux dispositions de l'article L 443-1 du code des assurances […] , que de la subrogation dans les droits du créancier prévue par l'article 1346 du code civil, anciennement 1251 3° du code civil et ne pouvant se prévaloir des dispositions des anciens articles 1382 et 1147 du code civil pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices, étant rappelé que la caution n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage. […]
Lire la suite…