Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE VI : Contrôle / Section 1 : Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité
Article R460-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 84-225 1984-03-29 art. 1 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire.
Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de construire en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3.
Commentaires • 20
L'article R. 213-24 n'a pas été mis à jour de la réforme des autorisations d'urbanisme et continue de faire référence à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, abrogé depuis le 1er octobre 2007. Les dispositions relatives à la déclaration d'achèvement des travaux figurent, depuis cette date, à l'article R*. 462-1 du code de l'urbanisme ( C. urb., art. […] R*. 462-1, créé par D. n° 2007-18, 5 janv. 2007, art. 9 partiel) ;
Lire la suite…Décisions • 194
[…] que, d'abord, aux termes de l'article R 460-1 du même code : « Dans le délai de trente jours, une déclaration attestant cet achèvement est établie (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 7 avril 2006, […] que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que la Société Civile Immobilière pétitionnaire aurait dû déposer un volet paysager complet prévu par l'article R 421-2 6° et 7° du Code de l'urbanisme alors en vigueur sur l'ensemble du projet, que le plan de masse aurait dû indiquer les réseaux conformément à l'article R 421-5-1 du Code de l'urbanisme et l'article R 123-24 du code de la construction et de l'habitation et que l'engagement, […]
Lire la suite…- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Justice administrative·
- Affichage·
- Commune·
- Sociétés civiles immobilières·
- Accessibilité·
- Maire·
- Construction·
- Délivrance
[…] Qu'enfin si l'intimée se prévaut de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux établie par M. X qu'elle produit en pièce n° 8, dont la signature apparaissant partiellement en fin de document est sensiblement différente de celle de l'intéressé, une telle démarche purement urbanistique prescrite par l'article R.460-1 du code de l'urbanisme, ne saurait se confondre avec la notion juridique distincte de la réception de l'ouvrage, propre au droit de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Europe·
- Ouvrage·
- Livraison·
- Réception·
- Construction·
- Garantie·
- Pénalité de retard·
- Sociétés·
- Prix·
- Test
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2008, n° 0500157
[…] Considérant que les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet dès lors que la procédure de récolement, prévue aux articles R 460-1 et suivants du code de l'urbanisme, a été abrogée par un décret n° 2007-418 du 5 janvier 2007 ;
Lire la suite…- Récolement·
- Justice administrative·
- Certificat de conformité·
- Commune·
- Maire·
- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Monuments·
- Injonction·
- Commissaire du gouvernement
[…] En pratique, la justification de la date d'achèvement du logement peut être apportée, notamment, par la production de l'acte notarié constatant l'acquisition immobilière s'il mentionne la date d'achèvement, soit par la production de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée aux articles R. 460-1 et suivants du code de l'urbanisme (C. urb.) […] dans leur version en vigueur avant le 1 er octobre 2007, ou par la production de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité désormais prévue à l'article R. 462-1 du C. urb..
Lire la suite…