Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire
Article L261-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
Celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain à celui qui contracte l'obligation d'effectuer les versements ou les dépôts ci-dessus définis, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa précédent, sauf si le terrain ou le droit est procuré à une société régie par les chapitres Ier, II (sections I et II) et III du titre Ier du présent livre, ou si celui qui les procure est un organisme d'habitations à loyer modéré agissant comme prestataire de service.
Commentaires • 78
Le recours à une entreprise tierce n'était donc qu'un artifice destiné à éviter l'application des dispositions relatives à la vente en l'état futur d'achèvement, ce que prohibe l'article L. 261-10 CCH. C'était donc une vente d'immeuble à construire qui aurait dû être régularisée, or l'acte de vente ne comportait pas les mentions légales de la vente en l'état futur d'achèvement.
Lire la suite…La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs suivants : « Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat préliminaire de réservation mentionnait la vente d'un deux pièces en duplex avec mise en place d'une copropriété tandis que l'acte authentique stipulait que les locaux achetés étaient à usage d'habitation et retenu exactement que peu importaient les modalités de gestion en résidence hôtelière de ce bien ou de l'immeuble dont il dépendait, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le régime protecteur de la vente en état futur d'achèvement prévu par l'article L. 261-10 du code […] de la construction et de l'habitation était applicable ; ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — que l'article L 261-10 du code de la construction et de l'habitation n'impose de conclure une vente d'immeuble à construire dans le secteur du logement que dans l'hypothèse où le contrat comporte une obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements de fonds avant l'achèvement de la construction, que dès lors la vente est libre lorsque l'acquéreur n'effectue aucun versement avant la construction et ce même si l'immeuble n'était qu'à l'état de projet lors de la conclusion du contrat de vente,
Lire la suite…- Vente·
- Acquéreur·
- Notaire·
- Immeuble·
- Restitution·
- Consorts·
- Prix·
- Sociétés·
- Partie commune·
- En l'état
[…] — dire le contrat de vente consenti le 30 septembre 2009, nul et de nul effet en application de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation en raison de l'absence de garantie extrinsèque d'achèvement organisée au profit de l'acquéreur ;
Lire la suite…- Banque·
- Vente·
- Immeuble·
- Sociétés·
- Construction·
- Notaire·
- Garantie·
- Prêt·
- Acquéreur·
- Contrats
3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2016, 15-21.917, Inédit
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. […] d'un paiement avant l'achèvement des travaux ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, tout en excluant la qualification d'immeuble à construire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 261-10 du Code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…- Immeuble·
- Notaire·
- Copropriété·
- Lot·
- Acte de vente·
- Responsabilité·
- Vendeur·
- Clerc·
- Permis de construire·
- Partie commune
Le recours à une entreprise tierce n'était donc qu'un artifice destiné à éviter l'application des dispositions relatives à la vente en l'état futur d'achèvement, ce que prohibe l'article L. 261-10 CCH. C'était donc une vente d'immeuble à construire qui aurait dû être régularisée, or l'acte de vente ne comportait pas les mentions légales de la vente en l'état futur d'achèvement.
Lire la suite…