Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 5 : Contrat préliminaire
Article R261-26 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le contrat doit également indiquer :
-le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues aux articles L. 261-11-1 et R. 261-15 ;
-la date à laquelle la vente pourra être conclue ;
-s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur.
Lorsque le contrat comporte la clause prévue au premier alinéa du II de l'article L. 261-15, il indique :
- le prix prévisionnel de vente, décomposé conformément aux dispositions du 1° du II de l'article L. 261-15 ;
- les travaux réservés, chiffrés pour chacun des types de travaux mentionnés à l'article R. 261-13-1 ;
- le délai, à compter de la signature du contrat préliminaire, dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution de travaux conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 261-15.
Commentaires • 19
Le contrat préliminaire doit impérativement respecter certaines dispositions et notamment être constaté par écrit, sous peine de nullité (CCH, art. R. 261-27). Celui-ci doit également contenir certaines mentions obligatoires prévues par le code de la construction et de l'habitation (CCH, art. […] (articles L. 261-11-1 ; R. 261-15 et R. 261-26 du CCH).
Lire la suite…[…] Les articles R. 261-25 et R. 261-26 du Code de la construction et de l'habitation, annoncés par l'article L. 261-15 du même code, prévoient que le contrat préliminaire doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires:
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Attendue que l'article R 261 ' 26 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrat préliminaire doit indiquer le prix prévisionnel de la vente, la date à laquelle la vente pourra être conclue et s'il y a lieu les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire; […] Attendu qu'un autre réservataire, Monsieur Z, a obtenu l'annulation de son contrat de réservation, pour irrespect de l'article R261 -26 du code de la construction précité (jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 11 janvier 2005, confirmé en appel le 15 juin 2006, pièces cinq et six) ;
Lire la suite…- Alba·
- Réservation·
- Notaire·
- Contrats·
- Condition suspensive·
- Vente·
- Prêt·
- Dépôt·
- Garantie·
- Faute
[…] Attendu que par application des dispositions des articles L 261-15, R 261-25 et R 261-26 du code de la construction et de l'habitation, dans le cadre d'une vente d'immeuble à construire, les parties peuvent souscrire un contrat préliminaire par lequel le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial ;
Lire la suite…- Réservation·
- Prix·
- Immeuble·
- Surface habitable·
- Construction·
- Coûts·
- Préjudice·
- Contrats·
- Villa·
- Vendeur
3. Cour d'appel de Nîmes, 9 juin 2009, n° 07/03566
[…] Attendu que si le contrat de réservation contient l'apparence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, Madame X ne peut pour autant éluder les termes du contrat et lui faire produire les effets d'une promesse de vente qu'il ne contient pas ; qu'en effet, l'acte prévoit, en application de l'article R.261-26 du Code de la construction et de l'habitation, que :
Lire la suite…- Réservation·
- Vente·
- Prix·
- Administrateur provisoire·
- Contrats·
- Offre·
- Prêt·
- Prorogation·
- Avoué·
- Dommages et intérêts
La Haute juridiction rend son arrêt au visa des articles 1134 du Code civil, relatif à la force obligatoire des conventions, et L. 261-11 du Code de la construction et de l'habitation qui dispose que le délai de livraison est une mention obligatoire de l'acte authentique de la vente en l'état futur d'achèvement […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles R. 261-25 et R. 261-26 CCH la mention du délai de livraison n'est pas obligatoire.
Lire la suite…