Article R231-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version29/11/1991
>
Version13/04/2019
>
Version01/09/2019
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :

15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;

25 % à l'achèvement des fondations ;

40 % à l'achèvement des murs ;

60 % à la mise hors d'eau ;

75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;

95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.

II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires53


Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 3 octobre 2023

www.exprime-avocat.fr · 30 avril 2022

C'est un contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1710 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 230-1 à L. 232-2, R. 231-1 à R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…

Village Justice · 1er février 2022

C'est la raison pour laquelle toute clause subordonnant « la remise des clés au paiement intégral du prix » faisant obstacle au droit de l'acquéreur de consigner les sommes restantes lorsque des réserves sont faites à la réception est interdite et constitutive d'un délit correctionnel en application des dispositions de l'article L263-1 du Code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions441


1Cour d'appel de Douai, 21 novembre 2006, n° 05/02556
Infirmation partielle

[…] Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205003932 du 26/07/2005 […] L'article V-4 des conditions générales stipule par ailleurs que 'les modalités de règlement du prix sont fixées aux conditions particulières et répondent aux obligations prévues par l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation.'

 Lire la suite…
  • Contrat de construction·
  • Assurance dommages ouvrage·
  • Prix·
  • Permis de construire·
  • Condition suspensive·
  • Signature·
  • Prêt·
  • Terrain à bâtir·
  • Fondation·
  • Exigibilité

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-18.775, Inédit
Rejet

[…] payer les appels de fonds n° 7 et 8 alors que les désordres qu'ils invoquaient étaient d'une gravité très relative, […] l'article L 231 -2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrat doit préciser la date réglementaire d'ouverture du chantier et le délai d'exécution des travaux ; […] que la SARL MAISONS ROCBRUNE ne justifie cependant pas du délai pendant lequel elle attrait laissé M. R … V… et M me K… N… accéder au chantier, […] les pénalités de retard fixées par l'article R231 […]

 Lire la suite…
  • Pénalité de retard·
  • Réception·
  • Maître d'ouvrage·
  • Intérêt·
  • Livraison·
  • Titre·
  • Préjudice moral·
  • Préjudice·
  • Construction·
  • Contrats

3Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 11 octobre 2018, n° 15/08016
Infirmation

[…] Vu les articles R231-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; […] — M. X n'a pas respecté les règles encadrant la retenue de garantie, puisqu'il ne l'a pas faite consignée, ni proposée de le faire, conformément à l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation;

 Lire la suite…
  • Réserve·
  • Conformité·
  • Ouvrage·
  • Sociétés·
  • Permis de construire·
  • Contrat de construction·
  • Solde·
  • Retenue de garantie·
  • Réception·
  • Habitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).