Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation
Article R261-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l'achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d'eau ;
95% à l'achèvement de l'immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :
- soit par versements périodiques constants ;
- soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.
Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.
Commentaires • 49
A ce titre, l'article R 261-14 du Code de la construction et de l'habitation met en place la possibilité de consigner un solde de 5% du prix de vente, dans le cas d'une contestation sur la conformité du bien construit aux prévisions du contrat.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il convient en outre de rappeler les dispositions de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles, dans les ventes d'immeuble à construire, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35 % du prix à l'achèvement des fondations, 70 % à la mise hors d'eau, 95 % à l'achèvement de l'immeuble et le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Lire la suite…- Lot·
- Construction·
- Sociétés·
- Acquéreur·
- Non conformité·
- Prix de vente·
- Préjudice de jouissance·
- Livraison·
- Solde·
- Vendeur
[…] Attendu que le contrat du 31 mars 1998, qui prévoit que la vente est « consentie et acceptée moyennant le prix principal T.V.A. incluse » de 635.000 F et fixe un échéancier conforme aux exigences des dispositions de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation, contient les stipulations suivantes :
Lire la suite…- Sociétés·
- Prix·
- Vente·
- Solde·
- Acquéreur·
- Holding·
- Tva·
- Exploitation·
- Tourisme·
- Paiement
3. Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 22 février 2024, n° 22/07057
[…] En application de l'article R261-14 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige, le solde du prix de l'immeuble représentant 5% du prix est payable lors de la mise à disposition de l'acquéreur du bien acquis. Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.
Lire la suite…- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction·
- Contrats·
- Clause pénale·
- Prix·
- Fins de non-recevoir·
- Réserve·
- Livraison·
- Demande·
- Pénalité·
- Indemnité
L'acquéreur devient propriétaire des ouvrages à progression de leur exécution, il est donc tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des opérations de construction. […] Les paiements successifs sont déterminés dans le Code de la construction et de l'habitation qui encadre juridiquement la VEFA en tant que telle. […] Le calendrier des appels de fonds résulte de l'article R261-14 du Code de la construction et de l'habitation et est prévu comme suit : 35 % du montant total lors de l'achèvement des fondations 70 % du montant total lors de la mise hors d'eau, c'est-à-dire quand les murs, la toiture et la charpente sont construits
Lire la suite…