Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover / Section 1 : Dispositions générales
Article R262-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Ce constat d'achèvement résulte de la déclaration certifiée par un homme de l'art, désigné par accord entre les parties.
En cas de désaccord entre les parties, l'achèvement des travaux est constaté par une personne qualifiée, désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.
La constatation de l'achèvement des travaux n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article L. 262-3.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] Selon exploit en date du 9 octobre 2012, Monsieur et Madame C D ont assigné devant le Tribunal de céans la SARL LE QUARANTE DEUX sous le visa des articles L262-1 et R262-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, […] La vente du bien acquis est régi par les dispositions des articles L. 262-1 à L. 262-11 du Code de la Construction et de l'Habitation ; le vendeur a pour obligations principales une obligation de délivrance et une obligation de garantie des travaux réalisés et du bien vendu. […] Monsieur et Madame C D ont donc pris livraison du bien immobilier alors même que l'immeuble n'était pas achevé au sens de l'article R 261-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Lire la suite…- Livraison·
- Retard·
- Biens·
- Expertise·
- Vente·
- Maître d'ouvrage·
- Réception·
- Vices·
- Immeuble·
- Courrier
[…] Par conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2020 et le 04 septembre 2020, la société Mille 8 demande à la Cour, au visa des articles L511-1 et suivant, R511-6 et suivants,du Code des procédures civiles d'exécution, L262 et suivant, R262-4 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, de : […] En application de l'article R.121-18 du Code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures conservatoires emporte dans la limite de son objet, suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification, l'appel n'ayant pas d'effet suspensif, la société Casa Del Mar ne démontre pas en quoi la poursuite du litige par la société Mille 8 a pu la priver des fonds.
Lire la suite…- Sociétés·
- Saisie conservatoire·
- Créance·
- Exécution·
- Vendeur·
- Mesures conservatoires·
- Mainlevée·
- Acquéreur·
- Biens·
- Recouvrement
3. Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 11 mars 2024, n° 23/01410
[…] ➔ PRECISER que l'Expert judiciaire désigné devra également prendre en compte la mise à jour du rapport versé au débat par la SAS OYAT et préciser si le logement était achevé à l'aune des dispositions de l'article R. 262-4 du Code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Livraison·
- Tribunal judiciaire·
- Expertise judiciaire·
- Demande d'expertise·
- Séquestre·
- Retard·
- Titre·
- Solde·
- Logement·
- Malfaçon