Article 14-1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1986
>
Version12/12/2001
>
Version01/01/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la commande publique - art. L2393-14 (V), Code de la commande publique - art. L2193-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 186 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires191


1Procédure collective du sous-traitant : limite des obligations du maître d'ouvrage
www.antelis.com · 31 août 2023

Selon l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de le lui présenter et de lui faire agréer ses conditions de paiement et, si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie

 Lire la suite…

2Responsabilité extracontractuelle du maître de l’ouvrage envers son sous-traitant non déclaré
Rivière Avocats Associés · 7 août 2023

[…] L'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre […] 1975 dispose que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non déclaré, mettre en demeure l'entrepreneur principal de mettre en œuvre la procédure d'acceptation de ce dernier.

 Lire la suite…

3Veille juridique operations immobilieres
Rivière Avocats Associés · 7 août 2023

[…] 8 quartiers répartis en 4 secteurs pour tous les baux d'habitation à Bordeaux. […] #8217;article 1240 du Code civil. L'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non déclaré, mettre en demeure l'entrepreneur principal de mettre en œuvre la procédure d'acceptation de ce dernier.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 26 janvier 2017, n° 2015F00503
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] ATTENDU qu'en vertu de l'article 873-1 du Code de procédure civile le Président J K par une ordonnance de référé n°2015R114 a renvoyé l'affaire à l'audience publique du jeudi 26 novembre 2015 à 14h00 par la procédure dite de la «passerelle » ; […] sous-traitance en date du 14 avril 2015) ainsi que Monsieur Z (déclaration en date du 30 avril 2015); […] — et 88.606,56 € [soit 34.128,05 € (échéance 09/12/2015) + 54.478,51 € (échéance 10/01/2016] ;

 Lire la suite…
  • Société publique locale·
  • Industrie·
  • Entreprise·
  • Séquestre·
  • Sous-traitance·
  • Ouvrage·
  • Qualités·
  • Bourse du travail·
  • Huissier de justice·
  • Banque

2Cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 2016, n° 14/03868
Infirmation

[…] La société BECEB fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle du maître de l'ouvrage encourue pour violation des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Construction·
  • Lot·
  • Entrepreneur·
  • Connaissance·
  • Dommages et intérêts·
  • Entreprise·
  • Contrats·
  • Marches

3Tribunal de commerce de Toulouse, 4 décembre 2014, n° 2013J01146

[…] * ANNOTATION DU 08/01/2015 Première Grosse délivrée à SCP CAMILLE * ANNOTATION DU 22/01/2015 appel en date du 14.01.2015 dossier transmis CA le 21.01.2015 […] Rejetant toutes prétentions contraires comme injustes et en tous les cas mal fondées, Vu le bordereau de pièces ci-dessous énoncé conformément à l'article 57 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 11, 46, 1378 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1134, 1142, 1147, 1152, 1153, 1708, 1184, 1231 et suivants du code civil, Vu les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous- traitance, Vu les conditions générales de sous-traitance du BTP (éd.2005), […] Au regard des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

 Lire la suite…
  • Pénalité de retard·
  • Contrat de prestation·
  • Ouvrage·
  • Entrepreneur·
  • Engagement de caution·
  • Prestation de services·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Montant·
  • Résidence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion