Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire
Article L261-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l'article 1244 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.
Commentaires • 8
[…] Elle ne peut en aucun cas être utilisée pour compenser des retards de livraison du bien (Cass., 3ème Civ., 13 février 1985). […] L'article L.261-14 du Code de la construction et de l'habitation ne précise pas les modalités de consignation. […]
Lire la suite…Décisions • 71
[…] Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que, pour refuser de prononcer la résolution de la vente d'une maison en l'état futur d'achèvement, consentie par la société civile immobilière La Lagune (la SCI) à M. G…, […]
Lire la suite…- Non respect par le vendeur de l'ensemble de ses obligations·
- Vente en l'État de futur achèvement·
- Construction immobilière·
- Immeuble à construire·
- Recherche nécessaire·
- Résolution·
- Sociétés civiles immobilières·
- Clause resolutoire·
- Prix de vente·
- Cour d'appel
[…] Cependant si le juge peut en application de l'article 1244-1 du code civil, accorder des délais de paiement aux débiteurs, aucune disposition légale ne permet de suspendre par ce biais les effets d'une clause résolutoire de plein droit d'un acte de vente comme c'est le cas en matière de ventes d'immeubles à construire en vertu de L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…- Cahier des charges·
- Résolution·
- Vente·
- Délais·
- Construction·
- Clause resolutoire·
- Acte·
- Patate·
- Parcelle·
- Prix
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 6 novembre 2014, n° 14/09473
[…] Dans les dernières écritures signifiées le 15 septembre 2014, la SCI Y C entend sous le visa des articles 1134 du Code Civil, L261-13 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation qu'il soit jugé :
Lire la suite…- Résolution·
- Vendeur·
- Acte de vente·
- Commandement de payer·
- Paiement·
- In solidum·
- Prix·
- Construction·
- Pénalité de retard·
- Avancement
[…] Elle ne peut en aucun cas être utilisée pour compenser des retards de livraison du bien (Cass., 3ème Civ., 13 février 1985). […] L'article L261-14 du Code de la construction et de l'habitation ne précise pas les modalités de consignation. […]
Lire la suite…