Décret n°2004-927 du 27 août 2004 autorisant l'Etat à prendre possession immédiate des propriétés privées nécessaires à la réalisation des travaux de déviation de la RN 134 dans la traversée du vallon de Bedous (Pyrénées-Atlantiques).
Décret n°2004-927 du 27 août 2004 autorisant l'Etat à prendre possession immédiate des propriétés privées nécessaires à la réalisation des travaux de déviation de la RN 134 dans la traversée du vallon de Bedous (Pyrénées-Atlantiques).
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 septembre 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 septembre 2004 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 15-9 ;
Vu le décret du 28 septembre 1995 dont les effets ont été prorogés par décret du 28 septembre 2000, modifié par décret du 24 juin 2002, déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de la RN 134 dans la traversée du vallon de Bedous, d'une longueur de 6,5 km environ, sur le territoire des communes de Bedous, Accous, Lées-Athas et Osse-en-Aspe (Pyrénées-Atlantiques) ;
Considérant qu'il résulte du rapport du ministre et des pièces du dossier que les travaux d'aménagement de la déviation de la RN 134 sont retardés et risquent même de ne pouvoir être réalisés dans le délai de validité de la déclaration d'utilité publique en raison des difficultés tenant à la prise de possession de trois parcelles non bâties situées sur le territoire de la commune de Bedous, nécessaires à la réalisation de cette voie routière ; que ces difficultés sont imputables à l'acquisition en indivision de ces parcelles par un très grand nombre de propriétaires dont certains résident à l'étranger ; que les démarches entreprises par l'administration pour tenter d'acquérir ces parcelles à l'amiable ont échoué ; que tous les autres terrains d'assiette de la déviation projetée, soit plus de 99 % de l'ensemble, sont aujourd'hui acquis ; que, dès lors, les conditions requises pour l'application de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont réunies ;
Sur l'avis conforme du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'Etat est autorisé à prendre possession, dans les conditions fixées par l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des terrains non bâtis nécessaires à la réalisation de la déviation de la RN 134 dans la traversée du vallon de Bedous, sur le territoire de la commune de Bedous, tels que ces terrains sont définis sur le plan parcellaire annexé au présent décret (1) et dont les parcelles sont cadastrées section C numéros 834, 836 et 838.
(1) Il peut être pris connaissance de ce plan à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques, cité administrative, boulevard Tourasse, 64032 Pau Cedex.
(1) Il peut être pris connaissance de ce plan à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques, cité administrative, boulevard Tourasse, 64032 Pau Cedex.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- Cour d'appel de Bordeaux 24 novembre 2021, n° 18/05585
- Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 22 juin 2022, n° 22/00020
- WILFIX (NANTES, 833001050)
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 10 juin 2024, n° 24/01567
- IDEAL GROUPE (BORDEAUX, 532657491)
- Article R*442-1 du Code de l'urbanisme
- BMC (BRESLES, 843260779)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 3 octobre 2024, n° 17/01150
- Tribunal Judiciaire de Caen, Jld, 24 septembre 2024, n° 24/00842
- O DIEZ (GENNEVILLIERS, 848426193)
- DEVBAT (YVRAC, 811302231)
- MACARONS RECRUTEMENT INTERNATIONAL (813540564)
- TEMERAIRES CITADELLE (BESANCON, 890276850)
- MAISON SEYSSAC (ANTONY, 850903261)
- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 28 mai 2021, n° 20/00953
- MENCO PARIS CENTRE EST (BOUGUENAIS, 900860479)