Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
C'est un contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1710 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 230-1 à L. 232-2, R. 231-1 à R. 232-7 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…C'est un contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1710 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 230-1 à L. 232-2, R. 231-1 à R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation. […] Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ne doit pas être confondu avec la vente en état future d'achèvement (VEFA). […] Celles-ci sont mentionnées à l'article L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation. […] Paiement du solde : Le solde est payable dans les conditions prévues à l'article R.231-7 II du CCH). […] L 231-3). […]
Lire la suite…[…] 23/01/2017 […] A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que les travaux dont les époux Y sollicitent le remboursement du prix étaient contractuellement laissés à leur charge ainsi qu'il résulte du contrat et de la notice descriptive établie conformément aux dispositions des articles 231-2 et R231-4 du Code de la construction et de l'habitation. […] Il est constant que les parties ont entendu soumettre le contrat de construction litigieux aux dispositions des articles L231-1 et suivants, R 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
[…] anciennement AAC, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil, L 231-l et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, de : […] Q R, la société F AM, la SARL AB AK aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé, […] suivant lesquelles la SA ACTE AM, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.231-1 et suivants, et R.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, L. 113-1 du code des […] un plafond de 609.796,07 € et une franchise de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 5 fois l'indice BT 01 et un maximum de 20 fois l'indice BT 01 et soit pour le volet responsabilité civile entreprise, un plafond de 457.347, […]
[…] Elle fait valoir l'absence de mobilisation de ses garanties responsabilité civile exploitation, exposant que sont exclus de sa garantie les dommages matériels subis par les ouvrages objet de la prestation de l'assuré, engageant sa responsabilité civile sur la base des articles 1792 à 1792-6, 1646-1 et 1831-1 du Code civil, ainsi que sur les articles L. 231-1 à 3 et R. 231-1 à 15 du Code de la construction et de l'habitation.
Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 230-1 à L. 232-2 et R. 231-1 à R. 232-7 du CCH. […] Cass. 3e civ., 30 novembre 2022, n° 21-24.008). […] En conclusion Issu de la loi du 19 décembre 1990, le contrat de construction de maison individuelle offre aux particuliers accédant à la propriété un cadre juridique protecteur d'ordre public : énonciations obligatoires (L. 231-2), grille des paiements plafonnée (R. 231-7), garantie de livraison à prix et délai convenus (L. 231-6), pénalités de retard à 1/3000ᵉ par jour, […]
Lire la suite…