Tribunal Judiciaire d'Albi, Referes, 8 août 2025, n° 25/00164

TJ Albi 8 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.

Accepté
Motif légitime pour appeler en cause l'assureur
La cour a estimé que la responsabilité de la SAS WCMI-SODEPOL pouvait être engagée pour des fautes dans l'exécution des travaux, justifiant l'appel en cause de son assureur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire d'Albi, la SAS WCMI-SODEPOL a demandé à faire déclarer communes et opposables à son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, les opérations d'expertise en cours, en raison d'un retard dans l'exécution des travaux qui pourrait engager sa responsabilité. La question juridique posée concernait la légitimité de l'appel en cause de l'assureur dans le cadre d'une procédure de référé. Le tribunal a jugé que l'appel en cause était recevable et fondé, déclarant que les opérations d'expertise ordonnées étaient effectivement communes et opposables à QBE EUROPE SA/NV, qui devra répondre aux convocations de l'expert et fournir les documents nécessaires. La SAS WCMI-SODEPOL a été condamnée aux dépens de l'instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire • 0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.

Sur la décision

Référence :	TJ Albi, réf., 8 août 2025, n° 25/00164
Numéro(s) :	25/00164
Importance :	Inédit
Dispositif :	Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour :	18 août 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Avocat(s) :	Olivier THEVENOTPatrick MENEGHETTIAmandine FERRE
Cabinet(s) :	SELARL THEVENOT & ASSOCIESMENEGHETTI AVOCATS
Parties :	S.A.S. WCMI-SODEPOL Société WCMI-SODEPOL, Société par actions simplifiée, capital c/ Société anonyme de droit belge au capital de, Société QBE EUROPE SA/NV, Société QBE EUROPE SA/NV Société QBE EUROPE SA/NV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn

ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025

Minute : n° 155 /2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00164 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFFB

N.A.C. : 54G

AFFAIRE : S.A.S. WCMI-SODEPOL Société WCMI-SODEPOL Dont le siège social est sis [Adresse 14] en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège / Société QBE EUROPE SA/NV Société QBE EUROPE SA/NVSociété anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 euros, dont le siège social est sis [Adresse 11] (Belgique), enregistrée à la [Adresse 10] sous le n° 0690.537.456 RLE (BRUXELLES)Prise en sa succursale en FranceDont l’établissement principal est sis [Adresse 22]

immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 842 689 556Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M^me MALLET, Vice-Présidente

GREFFIER : M^me ROQUEFEUIL

DEMANDERESSE

S.A.S. WCMI-SODEPOL Société WCMI-SODEPOL

Société par actions simplifiée

Inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 443 642 681

Dont le siège social est sis [Adresse 13]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège

, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Société QBE EUROPE SA/NV Société QBE EUROPE SA/NV

Société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 euros, dont le siège social est sis [Adresse 11] (Belgique), enregistrée à la [Adresse 10] sous le n° 0690.537.456 RLE (BRUXELLES) Prise en sa succursale en France Dont l’établissement principal est sis [Adresse 22] Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 842 689 556

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , dont le siège social est sis [Adresse 21]

représentée par M^e Amandine FERRE, avocat au barreau d’ALBI, Maître Patrick MENEGHETTI (SELARL MENEGHETTI) avocats au barreau de PARIS

Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 01 Août 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2025 :

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI LES MARRONNIERS est propriétaire de plusieurs immeubles mitoyens :

un bâtiment situé [Adresse 3] cadastré sous le n° [Cadastre 4] assuré auprès de la C^ie Allianzdeux bâtiment situés [Adresse 9] cadastrés sous les n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] également assurés auprès de la C^ie Allianz.

Suivants acte sous-seing privé du 2 février 2006, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées ( Ci après Caisse d’Epargne) a conclu deux baux commerciaux pour une location indivise de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée des deux immeubles mitoyens en vue d’y exploiter son agence bancaire, le premier avec la SCI LES MARRONNIERS au [Adresse 15], le second avec M et Mme [U] au n° 5. Après travaux, les deux immeubles ont été reliés pour constituer l’agence bancaire.

Le 26 avril 2024, la Caisse d’Epargne a informé la SCI LES MARRONNIERS de ce qu’elle avait constaté la présence de plusieurs fissures affectant ces locaux.

Selon devis du 12 juin 2024, la SCI LES MARRONNIERS a confié à la société OTCE MIDI PYRENNES le soin de réaliser un diagnostic structurel. La société OTC est venue examiner les lieux le 15 mai 2024 afin d’établir une proposition d’intervention et en chiffrer le coût.

Le 30 juin 2024, les toits et les étages des immeubles appartenant à la SCI LES MARRONNIERS, situés [Adresse 17] et [Adresse 20], cadastrés Section F n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], se sont effondrés.

Afin de garantir la sécurité, gravement menacée par l’état de l’immeuble effondré en raison de l’instabilité de la structure, et compte tenu des désordres constatés, le Maire de la Commune de [Localité 18] a, par arrêtés en date du 30 juin 2024 et du 05 juillet 2024, décidé que les immeubles situés [Adresse 1], [Adresse 8] et [Adresse 2] et [Adresse 7], devaient être entièrement évacués et inaccessibles par ses occupants.

Ces deux arrêtés mentionnent en effet, que la structure des immeubles n°1018 et [Cadastre 5] appartenant à la SCI LES MARRONNIERS est gravement endommagée et menace de s’effondrer et l’effondrement de ces immeubles pourrait engendrer la chute des immeubles mitoyens ou s’effondrer sur des immeubles limitrophes.

Le Tribunal administratif de Toulouse a désigné, par ordonnance en date du 02 juillet 2024, Monsieur [G] [V] en qualité d’expert dans le cadre de la procédure de péril.

Suivant rapport dressé le 08 juillet 2024, ce dernier a conclu à l’urgence de la situation et à l’existence d’un péril imminent et grave.

Sur la base de ce rapport, la Commune de Rabastens a fait signifier à la SCI LES MARRONNIERS un arrêté de mise en sécurité le 12 juillet 2024 lui imposant de procéder à la déconstruction des bâtiments et a procéder à la mise en œuvre des mesures conservatoires visant à assurer la stabilité et la protection des parois mitoyennes et voisines conformément aux préconisations de l’expert.

A défaut, la Commune de Rabastens a indiqué qu’elle ferait réaliser ces prestations d’office aux frais de la SCI LES MARRONNIERS.

La SCI LES MARRONNIERS a déclaré le sinistre auprès de son assureur la C^ie Allianz. Le cabinet Polyexpert a été mandaté et a organisé deux réunions sur site le 3 juillet puis le 9 juillet 2024 en présence de la société INSTADRONE désignée par la C^ie Allianz pour effectuer des vidéos au moyen d’un drone.

Suivant devis en date du 17 juillet 2024, la SCI LES MARRONNIERS a confié à la société SODEPOL les travaux de démolition. En cours de chantier, l’inspection du travail a émis plusieurs réserves sur les conditions dans lesquelles se déroulaient le chantier et invoquant notamment la présence d’amiante. Le chantier s’est arrêté le 29 juillet 2024.

Par exploit de Commissaire de Justice du 23 juillet 2024, précédé d’une autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, la SCI LES MARRONNIERS a attrait devant le Juge des Référés :

— son assureur, la SA ALLIANZ IARD

— la Société OTCE MIDI-PYRENEES

aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 9 août 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [G] [L] pour y procéder, la première réunion d’expertise étant fixée au 12 septembre 2024.

Par ordonnance du 20 septembre 2024, la SCI LES MARRONNIERS a été autorisée par le président du tribunal judiciaire d’Albi a assigné en intervention forcée et en extension de mission la société WCMI-SODOPOL, la SA ALLIANZ IARD et la société OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES DE LA CONSTRUCION ET L’EQUIPEMENT EN MIDI-PYRENEES (OCTCE MIDI-PYRENEES) dans le cadre d’un référé d’heure à heure pour l’audience du 27 septembre 2024. Les assignations ont par suite été délivrées par exploits du 24 septembre 2024.

Par ordonnance du 11 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS WCMI SOPEDOL et la mission de l’expert a été étendue afin qu’il puisse investiguer sur les causes et le bien-fondé de l’interruption du chantier.

En parallèle, par exploit en date du 30 septembre 2024, la Commune de Rabastens a fait assigné la SCI LES MARRONNIERS et M. [C] devant le tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure accélérée au fond pour:

➝ être autorisée à faire procéder à la destruction complète de l’immeuble appartenant à la SCI LES MARRONNIERS tout en consolidant les bâtiments attenants

➝ obtenir que la totalité des frais de déconstruction ainsi que l’ensemble des frais liés à la maîtrise d’ouvrage et à la sécurisation de la voie publique soient mis à la charge de la SCI LES MARRONNIERS.

Par jugement du 8 novembre 2024, le Tribunal a accordé un délai de 15 jours à la SCI LES MARRONNIERS pour justifier auprès de la Commune de la reprise effective des travaux et l’a autorisée à défaut à faire procéder par elle-même aux travaux de démolition.

Par ordonnance en date du 6 décembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SCI REKO-[Localité 18] et la mission de l’expert a été étendue afin qu’il puisse :

➝ Estimer les préjudices subis par la SCI REKO-[Localité 18] du fait du sinistre et des arrêtés municipaux interdisant le maintien dans les lieux des résidents et locataires de la SCI REKO-[Localité 18]

➝ Donner plus généralement au tribunal toutes indications lui permettant de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices actuels et à venir le la SCI REKO-[Localité 18]

Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’intervention volontaire de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux opérations d’expertise, déclaré communes et opposables à celle-ci les opérations d’expertises telles qu’ordonnées le 9 août 2024 et étendu la mission de l’expert judiciaire sur l’évaluation du préjudice subi par celle-ci du fait de sa perte d’exploitation, de son déménagement et de l’installation d’une nouvelle agence, condamner la SCI LES MARRONIERS à rembourser à la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées au titre des loyers indus et payés d’avance, débouté la SCI LES MARONNIERS de sa demande de relevé et garantie par la société ALLIANZ IARD sur ce dernier point et a rejeté toute demande plus ample et contraire.

Par exploit du 15 juillet 2025, la SAS WCMI-SODEPOL a assigné la société QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

La SAS WCMI-SODEPOL indique que la note au parties établie par l’expert judiciaire retient un retard dans l’exécution des travaux à son encontre. Elle précise avoir souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile générale et décennale auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, dont les garanties couvrent notamment les dommages causés aux tiers. Elle estime disposer de fait d’un motif légitime à appeler en cause son assureur la société QBE EUROPE SA/NV.

En réplique, la société QBE EUROPE SA/NV ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

L’affaire, examinée à l’audience du 1er août 2025, a été mise en délibéré au 8 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’appel en cause

L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action qui pourrait ultérieurement être engagée sur le fond ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.

Le juge des référés ne peut donc statuer sur la mobilisation des garanties d’un contrat d’assurance sauf si elles sont manifestement exclues.

Au cas particulier, les documents contractuels versés aux débats attestent de ce que, à compter du 1er janvier 2023, la SAS WCMI-SODEPOL a disposé d’une couverture assurantielle auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, au titre des dommages à l’ouvrage en cours de travaux, de la responsabilité civile générale et de la responsabilité civile décennale.

Il est constant et non contesté que, suivant devis en date du 17 juillet 2024, la SCI LES MARRONNIERS a confié à la société SODEPOL les travaux de démolition. En cours de chantier, l’inspection du travail a émis plusieurs réserves sur les conditions dans lesquelles se déroulaient le chantier et invoquant notamment la présence d’amiante. Le chantier s’est arrêté le 29 juillet 2024.

Dans sa note aux parties du 18 juin 2025, l’expert judiciaire note que « après l’épisode de l’arrêt de chantier par l’inspection du travail, les travaux ont repris et les mesures conservatoires n’ont pas été prises en compte (…) L’aléa de la présence de caves ou cavité n’explique as le retard et les initiatives prises. Bien entendu, il (l’aléa) doit être pris en compte et les solutions adaptées aux nouvelles découvertures fondations profondes »

Il apparaît dès lors que la responsabilité de la société WCMI-SODEPOL est susceptible d’être engagée pour des fautes commises dans les prestations qu’elle devait réaliser, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime pour appeler en cause son assureur responsabilité civile générale et décennale dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées en suivant.

Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise ordonnées le 9 août 2024 seront déclarées communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV.

Sur les dépens

La SAS WCMI-SODEPOL sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :

Déclarons l’appel en cause recevable et bien fondé ;

Déclarons communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur responsabilité civile générale et décennale de la SAS WCMI-SODEPOL, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 9 août 2024;

Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utile ;

Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,

Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,

« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,

Condamnons la SAS WCMI-SODEPOL aux entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toute autre demande,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

La présente ordonnance a été prononcée par M^me Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de M^me ROQUEFEUIL, greffière

Le greffier Le juge des référés