Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l'achèvement des fondations ;
40 % à l'achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d'eau ;
75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […] la cour a confirmé le jugement qui a condamné Mme [I] à payer le solde des travaux, tout en constatant que les réserves n'avaient pas été levées ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ; 3°/ que l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste, pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, jusqu'à la levée de ces réserves, […]
Lire la suite…[…] régi par le Code de la construction et de l'habitation (CCH), […] Selon l'article R231-7 du CCH les appels de fonds sont échelonnés comme suit : 15% du prix total convenu à l'ouverture du chantier 25% quand les fondations sont terminées 40% lorsque la construction des murs est achevée 60 % à la mise hors d'eau 75 % à la mise hors d'air 95% à l'achèvement des travaux d'équipement Quid du solde des 5% ? […] Le point avec cet article. […] le constructeur et le maître de l'ouvrage procèdent à la réception des travaux. L'article L. 231-8 du CCH distingue deux situations : Le maître de l'ouvrage est assisté d'un professionnel : le solde est payable à l'issue de la réception si aucune réserve n'a été formulée, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article R. 231-7 II du code de la construction et de l'habitation, lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
[…] ' Constater que différentes mises en demeure ont été adressées en ce sens notifiant au Maître d'ouvrage un arrêt de chantier, ' Constater que les époux B C se sont malheureusement abstenus de tout règlement et ce, malgré les correspondances du constructeur leur confirmant la conformité de l'ouvrage réalisé en références aux permis de construire et plans d'exécution, Vu l'article R.231-7 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu l'article 5-2 des conditions générales, ' Constater que Monsieur et Madame B C sont redevables d'une indemnité forfaitaire de 10 % du prix convenu en dédommagement des frais engagés par le constructeur soit la somme de 7.553,90 euros,
[…] Représentée par M e Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au b a r r e a u d e G R E N O B L E , a v o c a t p o s t u l a n t , e t M e B E A U S S I E R d e l a S C P MELMOUX-PROUZAT-GUERS-AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant […] Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2016, elle demande à la cour de : […] Y faisant droit, au visa des articles 1792 et suivants, 1792-6 du code civil, 1134 et 1147 du même code, R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation:
[…] de départ des pénalités à la date du procès-verbal de réception. […] Elle motive sa solution en se fondant sur l'article R. 231 -7 du code de la construction et de l'habitation , […] la cour retient la date de cette réunion comme point de départ de l'exigibilité. […] Elle juge en conséquence que « la SAS [ R ] ne saurait arguer de l'absence de consignation du solde […] pour voir retenir la date du procès-verbal de réception comme point de départ des pénalités ». […] la cour applique strictement le mécanisme de purge des vices apparents prévu à l'article L. 231 […]
Lire la suite…