Infirmation partielle 17 mai 2024
Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-17.410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.410 24-17.410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 17 mai 2024, N° 23/00060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10114 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° V 24-17.410
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société Basic Fit II, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-17.410 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Basic Fit II, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Basic Fit II aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Basic Fit II et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Géolocalisation ·
- Système ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Organisation ·
- Durée du travail ·
- Rupture
- Groupement forestier ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Dommages-intérêts inferieurs au montant de la clause ·
- Interdiction pour les juges d'en modifier la portée ·
- Intérêts inferieurs au montant de la clause ·
- Retard dans l'exécution des travaux ·
- Responsabilité de l'entrepreneur ·
- Constatations nécessaires ·
- Constatation nécessaire ·
- Contrats et obligations ·
- Livraison de l'ouvrage ·
- Entreprise contrat ·
- Clause pénale ·
- Application ·
- Exécution ·
- Dommages ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Décoration ·
- Pénalité de retard ·
- Force majeure ·
- Entrepreneur ·
- Architecte ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Modification ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépôt antérieur ou postérieur à l'ordonnance de clôture ·
- Dépôt des conclusions des parties ·
- Procédure de la mise en État ·
- Nécessité de le préciser ·
- Ordonnance de clôture ·
- Procédure civile ·
- Caisse d'épargne ·
- Capital social ·
- Cour de cassation ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Conclusion ·
- Référendaire ·
- Cause grave ·
- Pourvoi ·
- Saisie immobilière
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Rejet ·
- Application
- Saisie pénale ·
- Mineur ·
- Blanchiment ·
- Association de malfaiteurs ·
- Bonne foi ·
- Administrateur ·
- Parents ·
- Tiers ·
- Procédure pénale ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement judiciaire, liquidation des biens ·
- Exercice habituel d'actes de commerce ·
- Associé d'une société en formation ·
- Exercice d'actes de commerce ·
- Constatations nécessaires ·
- Qualité de commerçant ·
- Personne physique ·
- Déclaration ·
- Commerçant ·
- Conditions ·
- Registre du commerce ·
- Société de fait ·
- Liquidation des biens ·
- Actes de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Gérant ·
- Responsabilité limitée ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cour d'appel
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Renvoi ·
- Sauvegarde ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
- Appréciation erronée des risques courus ·
- Contrats et obligations ·
- Erreur sur la substance ·
- Conditions de validité ·
- Cautionnement ·
- Consentement ·
- Liquidation des biens ·
- Erreur ·
- Banque hypothécaire ·
- Risque ·
- Fond ·
- Engagement de caution ·
- Commerce ·
- Caution solidaire ·
- Arrêt confirmatif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enlèvement et séquestration ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Bande ·
- Recel ·
- Procédure pénale ·
- Mort ·
- Cour d'assises ·
- Vol
- Responsabilité du chef d'entreprise ·
- Bâtiment et travaux publics ·
- Éléments constitutifs ·
- Responsabilité pénale ·
- Élément intentionnel ·
- Intempéries ·
- Intempérie ·
- Chef d'entreprise ·
- Relaxe ·
- Partie civile ·
- Fausse déclaration ·
- Code du travail ·
- Travaux publics ·
- Contradiction de motifs ·
- Contrôle ·
- Fraudes
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Installation ·
- Cour de cassation ·
- Restitution ·
- Retraite ·
- Communiqué ·
- Impossibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.