Article L231-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L231-1Article L231-3
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

NOTA

Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 242-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du 4° de l'article 1er de la présente ordonnance et au plus tard à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires • 420

1. Faire construire sans assurance dommages-ouvrage : quels risques et quelles solutions ?
Me Anna Borchtch · consultation.avocat.fr · 5 novembre 2026

[…] articles L . 241-1 à L . 242-1 du même code est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros, […] le Code de la construction et de l'habitation intègre l'assurance dommages-ouvrage dans le contrat lui-même. L'article L. 231 -2 du Code de la construction et de l'habitation impose que le contrat comporte la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L . 242-1 du Code des assurances. […] L'article L. 231 […]

 Lire la suite…

2. CCMI : ce que le contrat de construction de maison individuelle doit contenir
novlaw.fr · 3 septembre 2026

Ce qu'il faut retenir : le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) s'impose, à peine de sanctions pénales, dès qu'un constructeur édifie sur le terrain du maître d'ouvrage un immeuble d'habitation d'au plus deux logements (article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation). D'ordre public, il enferme le constructeur dans un prix forfaitaire, un délai assorti de pénalités d'au moins 1/3 000e du prix par jour de retard et une garantie de livraison délivrée par un établissement tiers. […] Le CCMI sans fourniture de plan (articles L. 232-1 et suivants du CCH) Le CCMI sans fourniture de plan est une situation plus rare, […]

 Lire la suite…

3. Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : obligations du constructeur, garanties légales et protection du maître d'ouvrage (Civ3, 2023-2025)
kohenavocats.fr · 22 juillet 2026

Les énonciations obligatoires et les clauses réputées non écrites Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, régi par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, constitue un dispositif législatif protecteur du maître d'ouvrage dont la rigueur n'a cessé d'être rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. […] L'article du code de la construction et de l'habitation impose à toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • +500

1. Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 15 avril 2025, n° 24/00684Infirmation

[…] né le 03 Avril 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] […] L'article L231-4 I du code de la construction et de l'habitation dispose 'I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes : […] L'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat de l'article L231-1 de CCMI doit comprendre 'k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, […] le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. […]

 Lire la suite…

2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 2003, 02-87.547, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-5, L. 231-2 et L. 241-1 du Code de la construction, 1984 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…

3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 4 mai 2015, n° 14/00166

[…] à l'audience publique du 02 Mars 2015, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour. […] — vu les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des Assurances ; […] L'article L.231-2 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que “Le contrat visé à l'article L.231-1 doit comporter les énonciations suivantes : … […] L'article R.231-5 du Code de la Construction et de l'Habitation précise que : “Pour l'application du d de l'article L.231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier : […] 2) La demande en paiement de la somme de 1150 euros

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires • 17

0
Sur l'article 19 ter, renuméroté article 68, modifie l'article L231-2 Code de la construction et de l'habitati...
Le coût des maisons individuelles, en particulier dans certaines zones, a beaucoup progressé du fait de précautions excessives prises par les constructeurs qui, faute de connaître le sol sur lequel ils construisent, doublent les marges de sécurité dans le dimensionnement des fondations pour le volet sismique, ou parfois sous-estiment les risques liés aux sols argileux ou humides. Le présent amendement conduit à disposer en amont des informations nécessaires sur l'identification des sols notamment pour la réglementation parasismique et les zones de retrait-gonflement des argiles. Cette … Lire la suite…

Sur l'article 19 ter, renuméroté article 68, modifie l'article L231-2 Code de la construction et de l'habitati...
Le coût des maisons individuelles, en particulier dans certaines zones, a beaucoup progressé du fait de précautions excessives prises par les constructeurs qui, faute de connaître le sol sur lequel ils construisent, doublent les marges de sécurité dans le dimensionnement des fondations pour le volet sismique, ou parfois sous-estiment les risques liés aux sols argileux ou humides. Le présent amendement conduit à disposer en amont des informations nécessaires sur l'identification des sols notamment pour la réglementation parasismique et les zones de retrait-gonflement des argiles. Cette … Lire la suite…

Sur l'article 19 ter, renuméroté article 68, modifie l'article L231-2 Code de la construction et de l'habitati...
___ Pages INTRODUCTION EXAMEN EN COMMISSION I. discussion GÉNÉRALE II. examen des articles Titre IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Avant l'article 1er Article 1er (articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-7, L. 312-8 [nouveaux] du code de l'urbanisme) Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme Après l'article 1er Article 2 (articles L. 102-12, L. 102-13, L. 102-14 [nouveau] et L. 102-15 [nouveau] du code de l'urbanisme) … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48