CAA de DOUAI, 3ème chambre, 22 avril 2021, 18DA00438, Inédit au recueil Lebon
TA Amiens 29 décembre 2017
>
CAA Douai
Réformation 22 avril 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Exécution du marché public

    La cour a constaté que le groupe hospitalier n'a pas établi que la société Saga tertiaire n'avait pas achevé les travaux dans le délai contractuel, et a donc réformé le jugement en faveur de la société.

  • Accepté
    Absence aux réunions de maîtrise d'oeuvre

    La cour a jugé que l'absence de la société aux réunions était avérée et a donc confirmé la demande de pénalités.

  • Accepté
    Retard dans la fourniture de devis

    La cour a constaté que la société Saga tertiaire avait effectivement remis les devis en retard, justifiant ainsi l'application de pénalités.

  • Rejeté
    Responsabilité du maître d'ouvrage

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé que les retards étaient imputables au maître d'ouvrage et a rejeté la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par le groupe hospitalier public du sud de l’Oise, contestant un jugement du tribunal administratif d’Amiens qui avait condamné le groupe hospitalier à verser à la société Saga tertiaire une somme de 402 647,14 euros pour le solde du lot n° 7 d'un marché de restructuration et d’extension d'un centre hospitalier, avec intérêts moratoires. Le groupe hospitalier demandait l'annulation de cette condamnation et la réduction du solde à 68 705,67 euros, tandis que Saga tertiaire, par appel incident, réclamait une somme de 1 928 294,76 euros. La cour a rejeté les pénalités de retard réclamées par le groupe hospitalier, faute de preuves suffisantes, mais a confirmé des pénalités pour absence à des réunions et pour retard dans la remise de devis. Concernant la résiliation des phases 2 et 3 du marché, la cour a confirmé l'indemnisation de Saga tertiaire pour les travaux et études réalisés, ainsi que pour le manque à gagner sur le bénéfice escompté, mais a rejeté les demandes d'indemnisation pour la perte de couverture des frais généraux et des frais du groupe Vinci, faute de preuves. En conséquence, la cour a réduit la condamnation du groupe hospitalier à 374 547,14 euros, a rejeté l'appel incident de Saga tertiaire et les autres conclusions des parties, et a réformé le jugement du tribunal administratif en ce sens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Exécution des marchés publics - Six mois de jurisprudenceAccès limité
Le Moniteur · 1 octobre 2021

2Il faut justifier l’absence de participation à des réunions de chantierAccès limité
www.weka.fr · 24 juin 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch., 22 avr. 2021, n° 18DA00438
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 18DA00438
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 29 décembre 2017, N° 1502710
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043456877

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 22 avril 2021, 18DA00438, Inédit au recueil Lebon