Confirmation 5 juin 2023
Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-20.130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 2023, N° 22/05485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210420 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° F 23-20.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-20.130 contre l’arrêt rendu le 5 juin 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Banque populaire du Sud Ouest (BPSO),
2°/ à la société BPCE VIE, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la [Adresse 4], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société BPCE VIE, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Archipel ·
- Détournement ·
- Assureur ·
- Thé ·
- Contrat d'assurance ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Action en responsabilité ·
- Fait ·
- Assurances
- Comité d'entreprise ·
- Consultation ·
- Ordre du jour ·
- Dénonciation ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Information ·
- Accord ·
- Ordre ·
- Travail
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imputation sur la retenue de garantie ·
- Garantie de l'exécution des travaux ·
- Retard dans l'exécution des travaux ·
- Paiement des pénalités de retard ·
- Responsabilité de l'entrepreneur ·
- Retenue de garantie ·
- Entreprise contrat ·
- Coût des travaux ·
- Clause pénale ·
- Impossibilité ·
- Paiement ·
- Branche ·
- Marchés de travaux ·
- Pénalité de retard ·
- Entrepreneur ·
- Acompte ·
- Mainlevée ·
- Caution ·
- Délibération ·
- Construction
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Allocations familiales
- Réparations et mises en conformité ·
- Bail commercial ·
- Obligations ·
- Bailleur ·
- Norme de sécurité ·
- Installation ·
- Preneur ·
- Mise en conformite ·
- Dispositif d'éclairage ·
- Référendaire ·
- Administration ·
- Sécurité ·
- Recevant du public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Doyen ·
- Veuve ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Métallurgie ·
- Collège électoral ·
- Siège ·
- Classification ·
- Election ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Comités ·
- Personnel
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Contredit ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Défense
- Médecin prescripteur et médecin réalisant la prescription ·
- Consentement ou refus éclairé du patient ·
- Professions médicales et paramédicales ·
- Présomptions du fait de l'homme ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Charge incombant au médecin ·
- Obligation de renseigner ·
- Obligation d'information ·
- Preuve par présomptions ·
- Preuve par tous moyens ·
- Applications diverses ·
- Médecin chirurgien ·
- Moyen de preuve ·
- Admissibilité ·
- Présomptions ·
- Risque grave ·
- Présomption ·
- Manquement ·
- Médecin ·
- Risque ·
- Migration ·
- Part ·
- Branche ·
- Preuve ·
- Devoir d'information ·
- Examen ·
- Gaz
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.